三、考題解析常見(jiàn)丟分點(diǎn)

　　1.甲施工企業(yè)于2000年承建某單位辦公樓，2001年4月竣工驗(yàn)收合格并交付使用。2006年5月，甲致函該單位，說(shuō)明屋面防水保修期滿及以后使用維護(hù)的注意事項(xiàng)。此事體現(xiàn)了合同法的(　)。[2006]

　　A.公平

　　B.自愿

　　C.誠(chéng)實(shí)信用

　　D.維護(hù)公共利益

　　【答案】C

　　【解析】本題考點(diǎn)是誠(chéng)實(shí)信用原則。誠(chéng)實(shí)信用原則具體包括：①在訂立合同時(shí)，不得有欺詐或其他違背誠(chéng)實(shí)信用的行為;②在履行合同義務(wù)時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣，履行及時(shí)通知、協(xié)助、提供必要的條件、防止損失擴(kuò)大、保密等義務(wù);③合同終止后，當(dāng)事人也應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則.根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)，稱為后契約義務(wù)。

　　2.根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)工程施工合同屬于(　)。[2009]

　　A.有名合同，雙務(wù)合同，有償合同

　　B.有名合同，雙務(wù)合同，不要式合同

　　C.無(wú)名合同，單務(wù)合同，要式合同

　　D.有名合同，單務(wù)合同，要式合同

　　【答案】A

　　【解析】考查合同的分類。

　　3.承包商為追趕工期，向水泥廠緊急發(fā)函要求按市場(chǎng)價(jià)格訂購(gòu)200噸425#硅酸鹽水泥，并要求3日內(nèi)運(yùn)抵施工現(xiàn)場(chǎng)。則承包商的訂購(gòu)行為(　)。[2006]

　　A.屬于要約邀請(qǐng)，隨時(shí)可以撤銷

　　B.屬于要約，在水泥運(yùn)抵施工現(xiàn)場(chǎng)前可以撤回

　　C.屬于要約，在水泥運(yùn)抵施工現(xiàn)場(chǎng)前可以撤銷D.屬于要約，而且不可撤銷

　　【答案】D

　　【解析】本題有3個(gè)考點(diǎn)。①要約與要約邀請(qǐng)的區(qū)別;②要約撤回與撤銷不同;③該要約能否撤銷�！逗贤ā返�17條規(guī)定：“要約可以撤回。撤回要約的通知應(yīng)當(dāng)在要約到達(dá)受要約人之前或者與要約同時(shí)到達(dá)受要約人�！薄逗贤ā返�18條規(guī)定：“要約可以撤銷。撤銷要約的通知應(yīng)當(dāng)在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達(dá)受要約人�！薄逗贤ā返�19條同時(shí)規(guī)定有下列情形之一的，要約不得撤銷：①要約人確定了承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤銷;②受要約人有理由認(rèn)為要約是不可撤銷的，并已經(jīng)為履行合同做了準(zhǔn)備工作。

　　4.某施工單位向一建筑機(jī)械廠發(fā)出要約，欲購(gòu)買一臺(tái)挖掘機(jī)，則下列情形中，會(huì)導(dǎo)致要約失效的是(　)。[2007]

　　A.建筑機(jī)械廠及時(shí)回函，對(duì)要約提出非實(shí)質(zhì)性變更

　　B.承諾期限屆滿，建筑機(jī)械廠未作出承諾

　　C.建筑機(jī)械廠發(fā)出承諾后，收到撤銷該要約的通知

　　D.建筑機(jī)械廠發(fā)出承諾前，收到撤回該要約的通知

　　【答案】B

　　【解析】本題考點(diǎn)是要約的失效�！逗贤ā返�20條規(guī)定，有下列情形之一的，要約失效：①拒絕要約的通知到達(dá)要約人;②要約人依法撤銷要約;③承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾;④受要約人對(duì)要約的內(nèi)容作出實(shí)質(zhì)性變更。

　　5.施工單位向電梯生產(chǎn)公司訂購(gòu)兩部A型電梯，并要求5日內(nèi)交貨。電梯生產(chǎn)公司回函表示如果延長(zhǎng)1周可如約供貨。根據(jù)《合同法》，電梯生產(chǎn)公司的回函屬于(　)。[2010]

　　A.要約邀請(qǐng)

　　B.承諾

　　C.新要約

　　D.部分承諾

　　【答案】C

　　【解析】本題考點(diǎn)是承諾的內(nèi)容�！逗贤ā芬�(guī)定，承諾的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與要約的內(nèi)容一致。受要約人對(duì)要約的內(nèi)容作出實(shí)質(zhì)性變更的，為新要約。有關(guān)合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議方法等的變更，是對(duì)要約內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性變更。6.水泥廠在承諾有效期內(nèi)，對(duì)施工單位訂購(gòu)水泥的要約做出了完全同意的答復(fù)，則該水泥買賣合同成立的時(shí)間為(　)。[2010]

　　A.施工單位發(fā)出訂購(gòu)水泥的要約時(shí)

　　B.施工單位訂購(gòu)水泥的要約到達(dá)水泥廠時(shí)

　　C.水泥廠發(fā)出答復(fù)文件時(shí)

　　D.水泥廠的答復(fù)文件到達(dá)施工單位時(shí)

　　【答案】D

　　期的爭(zhēng)議，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

　　11.施工單位與建設(shè)單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒(méi)有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求建設(shè)單位支付墊資利息。對(duì)施工單位的請(qǐng)求，人民法院正確的做法是(　)。[2010]

　　A.盡管未約定利息，施工單位要求按中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應(yīng)予支持

　　B.由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持

　　C.由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持

　　D.盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應(yīng)予支持

　　【答案】B

　　【解析】本題考點(diǎn)是墊資利息爭(zhēng)議的處理。對(duì)于因墊資問(wèn)題產(chǎn)生的糾紛，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》作出了明確規(guī)定：①當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息有約定，承包人請(qǐng)求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。②當(dāng)事人對(duì)墊資沒(méi)有約定的，按照工程欠款處理。③當(dāng)事人對(duì)墊資利息沒(méi)有約定，承包人請(qǐng)求支付利息的，不予支持。

　　12.某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請(qǐng)求法院判決建設(shè)單位返還墊資及利息時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預(yù)見(jiàn)的判決結(jié)果是(　)。[2011]

　　A.返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息

　　B.認(rèn)定墊資違法，利息予以沒(méi)收

　　C.返還墊資但不支付利息

　　D.返還墊資并雙倍支付利息

　　【答案】C

　　【解析】本題考點(diǎn)是墊資爭(zhēng)議的處理。見(jiàn)上題解析。連續(xù)兩年考卷中有此內(nèi)容，要注意。13.甲乙兩公司為減少應(yīng)納稅款，以低于實(shí)際成交的價(jià)格簽訂合同。根據(jù)《合同法》，該合同為(　)合同。[2010]

　　A.無(wú)效

　　B.可變更、可撤銷

　　C.有效

　　D.效力待定

　　【答案】A

　　【解析】本題考點(diǎn)是無(wú)效合同。題干表達(dá)的情況屬于惡意串通，損害國(guó)家利益，因此合同無(wú)效。

　　14.某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時(shí)施工單位出售模板的合同為(　)合同。[2010]

　　A.有效

　　B.效力待定

　　C.可變更、可撤銷

　　D.無(wú)效

　　【答案】A

　　【解析】本題考點(diǎn)是無(wú)權(quán)處分�！逗贤ā返�51條規(guī)定：“無(wú)處分權(quán)的人處分他人財(cái)產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無(wú)處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的，該合同有效�！�

　　15.某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時(shí)，則下列表述錯(cuò)誤的是(　)。[2009]

　　A.承包人可申請(qǐng)法院撤銷合同

　　B.承包人可放棄撤銷權(quán)繼續(xù)認(rèn)可該合同

　　C.承包人放棄撤銷權(quán)后發(fā)包人享有該權(quán)利

　　D.承包人享有撤銷權(quán)而發(fā)包人不享有該權(quán)利

　　【答案】C

　　【解析】該題目涉及三個(gè)考點(diǎn)：①誰(shuí)享有撤銷權(quán)，②“可以撤銷”的含義，③如何行使撤銷權(quán)。16.依據(jù)《合同法》對(duì)合同變更的規(guī)定，以下表述中正確的是(　)。[2010]

　　A.不論采用何種形式訂立的合同，履行期間當(dāng)事人通過(guò)協(xié)商均可變更合同約定的內(nèi)容B.采用范本訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內(nèi)容

　　C.采用格式合同的，履行期間不允許變更合同約定的內(nèi)容

　　D.采用競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內(nèi)容

　　【答案】A

　　【解析】本題考點(diǎn)是合同的變更。合同法對(duì)于合同的變更、對(duì)于合同行使沒(méi)有要求。只要當(dāng)事人協(xié)商一致，均可變更。

　　17.某工程在9月10日發(fā)生地震災(zāi)害，迫使承包人停止施工。9月15日發(fā)包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認(rèn)為損害程度嚴(yán)重，需要拆除重建。9月17日發(fā)包人將依法單方解除合同的通知送達(dá)承包人，9月18日發(fā)包人接到承包人同意解除合同的回復(fù)。依據(jù)《合同法》規(guī)定，該施工合同解除的時(shí)問(wèn)應(yīng)為(　)。[2009]

　　A.9月10日

　　B.9月15日

　　C.9月17日

　　D.9月18日

　　【答案】C

　　【解析】本題考點(diǎn)是合同解除權(quán)的行使�！逗贤ā返�96條規(guī)定：“當(dāng)事人一方依照本法主張解除合同的，應(yīng)當(dāng)通知對(duì)方合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除。對(duì)方有異議的，可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力�！�

　　18.施工企業(yè)與材料供應(yīng)商訂立的合同中約定“任何一方不能履行合同須承擔(dān)違約金3萬(wàn)元，發(fā)生爭(zhēng)端由某仲裁機(jī)構(gòu)解決”�，F(xiàn)供應(yīng)商延期交貨給施工企業(yè)造成損失4.5萬(wàn)元，則施工企業(yè)為最大限度維護(hù)自身利益，應(yīng)(　)。[20061

　　A.向某仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求供應(yīng)商支付4.5萬(wàn)元

　　B.向某仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求供應(yīng)商支付3萬(wàn)元

　　C.直接要求供應(yīng)商支付7.5萬(wàn)元

　　D.直接要求供應(yīng)商支付3萬(wàn)元

　　【答案】A

　　【解析】本題考點(diǎn)是違約金的調(diào)整�！逗贤ā芬�(guī)定，約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的.當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。

　　19.甲與乙簽訂房屋買賣合同，將自有的一幢房屋賣給乙，并約定任何一方違約須向?qū)Ψ街Ц顿?gòu)房款25%的違約金。但在交房前，甲又與丙簽訂合同，將該房屋賣給丙，并與丙辦理了過(guò)戶登記手續(xù)。則下列說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是(　)。[2009]

　　A.若乙要求甲支付約定的違約金，甲可以請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少

　　B.甲必須收回房屋并向乙方交付

　　C.丙取得該房屋的所有權(quán)

　　D.乙不能要求甲實(shí)際交付該房屋，但可以要求甲承擔(dān)違約責(zé)任

　　【答案】B

　　【解析】本題考點(diǎn)表面是違約金，實(shí)質(zhì)是所有權(quán)的取得。《物權(quán)法》規(guī)定，不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)自登記之日起所有權(quán)轉(zhuǎn)移。

　　20.甲與乙訂立一份水泥購(gòu)銷合同，約定甲向乙交付200噸水泥，貨款6萬(wàn)元，乙向甲支付定金1萬(wàn)元;如任何一方不履行合同應(yīng)支付違約金1.5萬(wàn)元。甲因?qū)⑺噘u給丙而無(wú)法向乙交付，給乙造成損失2萬(wàn)元。乙提出的如下訴訟請(qǐng)求中，不能獲得法院支持的是(　)。[2006]A.要求甲雙倍返還定金2萬(wàn)元

　　B.要求甲雙倍返還定金2萬(wàn)元，同時(shí)支付違約金1.5萬(wàn)元

　　C.要求甲支付違約金2萬(wàn)元

　　D.要求甲支付違約金1.5萬(wàn)元

　　【答案】B

　　【解析】本題考點(diǎn)是違約金與定金的選擇�！逗贤ā返�116條規(guī)定：“當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以選擇適用違約金或者定金條款�！�

　　21.在施工合同履行過(guò)程中，當(dāng)事人一方可以免除違約責(zé)任的情形是(　)。[2009]

　　A.因?yàn)榻ㄔO(shè)單位拖延提供圖紙，導(dǎo)致建筑公司未能按合同約定時(shí)間開工

　　B.因?yàn)榻ㄖ咀杂性O(shè)備損壞，導(dǎo)致工期拖延

　　C.因?yàn)榘l(fā)生洪災(zāi)，建筑公司無(wú)法在合同約定的工期內(nèi)竣工

　　D.因?yàn)槿ㄒ黄焦て谕涎樱ㄔO(shè)單位不能在合同約定的時(shí)間內(nèi)提供施工場(chǎng)地

　　【答案】C

　　【解析】本題考點(diǎn)是違約責(zé)任的免除�！逗贤ā返�117條規(guī)定：“因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任�！�

　　22.依據(jù)不同的合同劃分標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)工程施工合同屬于(　)。[2007]

　　A.要式合同

　　B.實(shí)踐合同

　　C.單務(wù)合同

　　D.有償合同

　　E.完成工作成果的合同

　　【答案】ADE

　　【解析】本題考點(diǎn)是合同的分類。

　　23.施工企業(yè)根據(jù)材料供應(yīng)商寄送的價(jià)目表發(fā)出一份建筑材料采購(gòu)清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購(gòu)清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購(gòu)清單到達(dá)材料供應(yīng)商處，則該取消通知從法律上稱為(　)。[2011]

　　A.要約撤回

　　B.要約撤銷

　　C.承諾撤回

　　D.承諾撤銷

　　【答案】A

　　【解析】本題考點(diǎn)是要約撤回與撤銷。價(jià)目表為要約邀請(qǐng)，而材料采購(gòu)單為要約。取消的通知先于要約到達(dá)或與要約同時(shí)到達(dá)，為要約撤回。

　　24.甲建筑公司收到某水泥廠寄發(fā)的價(jià)目表但無(wú)其他內(nèi)容。甲按標(biāo)明價(jià)格提出訂購(gòu)1000噸某型號(hào)水泥，并附上主要合同條款，卻被告知因原材料價(jià)格上漲故原來(lái)的價(jià)格不再適用，要采用提價(jià)后的新價(jià)格，則下列說(shuō)法正確的是(　)。[2009]

　　A.水泥廠的價(jià)目表屬于要約邀請(qǐng)

　　B.甲建筑公司的訂購(gòu)表示屬于要約

　　C.水泥廠的價(jià)目表屬于要約

　　D.水泥廠新報(bào)價(jià)屬于承諾

　　E.水泥廠新報(bào)價(jià)屬于新要約

　　【答案】ABE

　　【解析】本題考點(diǎn)是要約邀請(qǐng)。要約邀請(qǐng)是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。寄送的價(jià)目表、拍賣公告、招標(biāo)公告、招股說(shuō)明書、商業(yè)廣告等為要約邀請(qǐng)。但是如果商業(yè)廣告的內(nèi)容符合要約規(guī)定的，視為要約。

　　25.根據(jù)《合同法》，要約失效的情形有(　)。[2010]

　　A.受要約人拒絕要約的通知到達(dá)要約人

　　B.受要約人的承諾對(duì)要約內(nèi)容做了實(shí)質(zhì)性變更

　　C.受要約人承諾到達(dá)要約人后，要約人發(fā)出撤銷要約的通知

　　D.要約中規(guī)定的承諾期限屆滿，要約人未收到承諾通知

　　E.發(fā)出承諾通知前，撤銷要約的通知到達(dá)受要約人

　　【答案】ABDE

　　【解析】本題考點(diǎn)是要約的失效�！逗贤ā返�20條規(guī)定，有下列情形之一的，要約失效：①拒絕要約的通知到達(dá)要約人;②要約人依法撤銷要約;③承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾;④受要約人對(duì)要約的內(nèi)容作出實(shí)質(zhì)性變更。

　　26.施工單位與建設(shè)單位簽訂施工合同，雙方?jīng)]有約定付款時(shí)間，后因利息計(jì)算產(chǎn)生爭(zhēng)議，則下列有關(guān)工程價(jià)款應(yīng)支付日期的表述，正確的有(　)。[2009]

　　A.建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日

　　B.建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日

　　C.建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日

　　D.建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為人民法院判決之日

　　E.建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日

　　【答案】BCE

　　【解析】本題考點(diǎn)是利息的計(jì)算。《解釋》第18條規(guī)定，利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)日沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：①建設(shè)工程實(shí)際交付的，為交付之日;②建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日;③建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。

　　27.發(fā)包人將在建工程抵押給銀行貸款，后因發(fā)包人經(jīng)營(yíng)狀況不佳而無(wú)力還貸及支付工程款，則下列關(guān)于承包人權(quán)利的說(shuō)法中，正確的是(　)。[2007]

　　A.承包人可申請(qǐng)人民法院將該工程拍賣

　　B.承包人無(wú)權(quán)就該工程拍賣款優(yōu)先于銀行受償

　　C.承包人申請(qǐng)拍賣該工程，應(yīng)按照訴訟時(shí)效的規(guī)定，在工程竣工之日提出

　　D.承包人可不申請(qǐng)拍賣，而直接與發(fā)包人協(xié)商將工程折價(jià)

　　E.承包人因發(fā)包人違約所造成的損失，可在工程拍賣所得中扣除

　　【答案】AD

　　【解析】本題考點(diǎn)是抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)以及建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)問(wèn)題的批復(fù)》作了如下解釋：人民法院在審理房地產(chǎn)糾紛案件和辦理執(zhí)行案件中，應(yīng)當(dāng)依照《合同法》第286條的規(guī)定，認(rèn)定建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)。

　　28.根據(jù)合同法及相關(guān)規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程(　)起計(jì)算。[2011]

　　A.合同訂立之日

　　B.實(shí)際竣工之日

　　C.開工之日D.保修期屆滿之日

　　E.合同約定竣工之日

　　【答案】BE

　　【解析】記憶內(nèi)容，只要記住是竣工之日就行。29.下列選項(xiàng)中，屬于無(wú)效合同的有(　)。[2009]

　　A.供應(yīng)商欺詐施工單位簽訂的采購(gòu)合同

　　B.村委會(huì)負(fù)責(zé)人為獲得回扣與施工單位高價(jià)簽訂的村內(nèi)道路施工合同

　　C.施工單位將工程轉(zhuǎn)包給他人簽訂的轉(zhuǎn)包合同

　　D.分包商擅自將發(fā)包人供應(yīng)的鋼筋變賣簽訂的買賣合同

　　E.施工單位與房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂的墊資施工合同

　　【答案】BCD

　　【解析】該題考點(diǎn)是無(wú)效合同的條件。根據(jù)《合同法》第52條規(guī)定，無(wú)效合同的主要類型如下：①一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益;②惡意串通，損害國(guó)家、集體或第三人利益的合同;③以合法形式掩蓋非法目的;④損害社會(huì)公共利益;⑤違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。

　　30.根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，下列合同轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效的是(　)。[2009]

　　A.甲將中標(biāo)的某項(xiàng)目全部轉(zhuǎn)讓給乙施工單位

　　B.甲將自己對(duì)乙單位的一筆債務(wù)部分轉(zhuǎn)讓給丙公司，隨后通知乙單位

　　C.甲將中標(biāo)的某項(xiàng)目的勞務(wù)作業(yè)全部分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的丁企業(yè)

　　D.甲不顧合同約定的不得轉(zhuǎn)讓債權(quán)條款，將自己對(duì)乙單位的一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙公司

　　E.甲將自己對(duì)乙單位的一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙公司，隨后通知乙單位

　　【答案】ABD

　　【解析】本題考點(diǎn)是合同義務(wù)轉(zhuǎn)移的條件。合同義務(wù)只有在一定條件下方可轉(zhuǎn)移：

　　(1)被轉(zhuǎn)移的債務(wù)有效存在。

　　(2)第三人須與債務(wù)人達(dá)成協(xié)議。

　　(3)被轉(zhuǎn)移的債務(wù)應(yīng)具有可轉(zhuǎn)移性�！督ㄖā返�28條規(guī)定，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人。這屬于法律強(qiáng)制性規(guī)范規(guī)定債務(wù)不得轉(zhuǎn)移的情形。

　　(4)符合法定的程序�！逗贤ā返�84條規(guī)定：“債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人同意。”

　　31.某借款合同債權(quán)人將合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人。在合同沒(méi)有特別約定的情況下，隨之轉(zhuǎn)移的其他權(quán)利有(　)。[2010]

　　A.擔(dān)保權(quán)

　　B.任意撤銷權(quán)

　　C.抗辯權(quán)

　　D.抵消權(quán)

　　E.人身?yè)p害賠償請(qǐng)求權(quán)

　　【答案】ACD

　　【解析】本題考點(diǎn)是合同義務(wù)轉(zhuǎn)移的條件�！逗贤ā返�85條規(guī)定，債務(wù)人轉(zhuǎn)移義務(wù)的，新債務(wù)人可以主張?jiān)瓊鶆?wù)人對(duì)債權(quán)人的抗辯。

　　《合同法》第86條規(guī)定，債務(wù)人轉(zhuǎn)移義務(wù)的，新債務(wù)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)與主債務(wù)有關(guān)的從債務(wù)，但該從債務(wù)專屬于原債務(wù)人自身的除外。

　　本題中，擔(dān)保權(quán)屬于從權(quán)利，抵消權(quán)是債權(quán)人的權(quán)利，因此，選項(xiàng)A、C、D所列權(quán)利都隨之轉(zhuǎn)讓。

　　32.關(guān)于違約金條款的適用，下列說(shuō)法正確的有(　)。[2009]

　　A.約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加B.違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權(quán)要求其繼續(xù)履行

　　C.當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以選擇適用違約金條款或定金條款

　　D.當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以同時(shí)適用違約金條款及定金條款

　　E.約定的違約金高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)按實(shí)際損失金額調(diào)減

　　【答案】ABC

　　【解析】本題是有關(guān)違約金的綜合性題目。涉及違約金的調(diào)整、違約金與繼續(xù)履行的關(guān)系、違約金與定金同時(shí)約定時(shí)的處理三個(gè)考點(diǎn)。

　　33.由于供貨商未能按期交貨，買方要求解除材料采購(gòu)合同。按照《合同法》的規(guī)定，合同解除后，合同中約定的(　)條款仍然有效。[2006]

　　A.質(zhì)量

　　B.結(jié)算

　　C.仲裁

　　D.清理

　　E.擔(dān)保

　　【答案】BCD

　　【解析】本題考點(diǎn)是合同解除法律后果。《合同法》第98條規(guī)定，合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。第57條規(guī)定，合同無(wú)效、被撤銷或者終止的，不影響合同中獨(dú)立存在的有關(guān)解決爭(zhēng)議方法的條款的效力。

　　34.某建設(shè)工程項(xiàng)目施工過(guò)程中發(fā)生不可抗力事件，建筑物受損嚴(yán)重，部分施工機(jī)具損毀，施工人員受傷，工期拖延1個(gè)月。關(guān)于損失承擔(dān)的說(shuō)法，正確的是(　)。[2011]

　　A.工期不予順延

　　B.建筑物受損由施工企業(yè)承擔(dān)

　　C.施工機(jī)具損毀由施工企業(yè)自行承擔(dān)

　　D.施工人員受傷由建設(shè)單位承擔(dān)

　　【答案】C

　　【解析】本題考點(diǎn)是發(fā)生不可抗力損失時(shí)的責(zé)任承擔(dān)。一般情況下，發(fā)生不可抗力，損失雙方各自負(fù)擔(dān)。

　　35.工程施工合同履行過(guò)程中，建設(shè)單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設(shè)單位承擔(dān)違約責(zé)任的方式可以是(　)。[2010]

　　A.提前支付所有工程款

　　B.繼續(xù)履行合同

　　C.降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　D.支付逾期利息

　　E.提高合同價(jià)款

　　【答案】BD

　　【解析】本題考點(diǎn)是建設(shè)單位承擔(dān)違約責(zé)任的方式。

　　36.關(guān)于施工企業(yè)要求對(duì)原工程進(jìn)行變更的說(shuō)法，正確的有(　)。[2011]

　　A.施工企業(yè)在施工中不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更

　　B.施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設(shè)計(jì)須經(jīng)工程師同意，延誤的工期不予順延

　　C.工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益，建設(shè)單位和施工企業(yè)另行約定分享

　　D.施工企業(yè)擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致建設(shè)單位的直接損失由施工企業(yè)承擔(dān)，延誤的工期不予順延

　　E.施工企業(yè)自行承擔(dān)差價(jià)時(shí)，可對(duì)原材料、設(shè)備換用而不必經(jīng)工程師同意

　　【答案】ABCD

　　【解析】比較綜合，靠基本法理推斷。

　　相關(guān)推薦：

　　考試吧整理：2013年一級(jí)建造師精選試題十一套

　　2013年一級(jí)建造師考試各科目考點(diǎn)復(fù)習(xí)匯總

　　各地2012年一級(jí)建造師考試證書領(lǐng)取時(shí)間匯總